Marchés publics

1. Identification de l’organisme qui passe le marché:
Commune de BURTHECOURT-AUX-CHENES
rue de la Mairie, 54210 BURTHECOURT-AUX-CHENES
 tél : 03 83 46 55 23.
2. Procédure de passation du marché : Marché passé en procédure adaptée (en application de l’article 42 2° de l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics et à l’article 27 du décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics.)
3. Objet du marché : Extension des réseaux vers les lotissements Manson et Goudot.
Délai global d’exécution : 2 mois.
4. Modalités d’obtention des dossiers:
Les dossiers sont téléchargeables sur les plateformeswww.tabletteslorraines.fr.
Les frais de reproduction des dossiers seront à la charge du candidat.
5. Critères d’attribution (Offre économiquement la plus avantageuse en fonction des critères ci-dessous) :
1. Prix des prestations (pondéré à 40%).
2. Valeur technique de l’offre : (pondéré à 60%).
6. Date limite de réception des offres : Lundi 16 octobre 2017 à 11h30h.
7. Adresse d’envoi des offres: Commune de BURTHECOURT-AUX-CHENES, rue de la Mairie – 54360, 54210 BURTHECOURT-AUXCHENES ou sur la plateformewww.tabletteslorraines.fr
8. Les renseignements d’ordre administratif et/ou technique peuvent être obtenus auprès de: BEREST NANCY – Fabien HENNY, tél : 03 87 24 41 86.
9. Date d’envoi de l’avis à la publication : Le 21 septembre 2017.
10. Autres renseignements :
Délai minimum de validité des offres : 120 jours à compter de la date limite de réception des offres.

Organisme acheteur : Mairie de PONT-A-MOUSSON.
Contact : M. LE METAYER Yann
19, place Duroc
54700 PONT A MOUSSON
Tél : 03 83 81 10 68, mail : Yann.lemetayer@ville-pont-a-mousson.fr
Objet du marché : Le marché est un marché de services à bons de commande intitulé «Fourniture et livraison de titres restaurant pour les agents municipaux» passé selon la procédure d’appel d’offres ouvert.
Durée : Le marché débutera à compter du 1er janvier 2018 jusqu’au 31 décembre 2018.
Il pourra être reconduit pour une durée équivalente à la durée initiale par reconduction tacite dans la limite de trois fois et au maximum jusqu’au 31 décembre 2021 (la durée totale du marché ne pourra excéder 4 ans).
Date limite de candidature : Jeudi 19 octobre à 11h30.
Dossiers disponibles sur : www.ville-pont-a-mousson.fr
www.depoz.fr

Nom et adresse officiels de l’organisme acheteur :
Communauté de Communes du Territoire de Lunéville à BACCARAT.
Correspondant : M. Laurent DE GOUVION SAINT CYR, Président
11, avenue de la Libération BP 80047, 54300 LUNÉVILLE
tél : 03 83 74 05 00
télécopieur : 03 83 74 16 27,
@ : gcastela@delunevilleabaccarat.fr
@ : www.delunevilleabaccarat.fr.
Objet du marché : Restructuration et aménagement de la médiathèque de Lunéville – lot 21 : Aménagements extérieurs.
Attribution du marché : Nom du titulaire/organisme : SOCIETE L THIRIET TP, 11 route des Vosges 54300 REHAINVILLER.
Montant du marché : Montant estimatif de 49 833 € H.T.
Type de procédure : Procédure adaptée.
Nombre total d’offres reçues : 2.
Date d’attribution : 6 septembre 2017.

1.Identification de l’entité adjudicatrice:
1.1 Nom de l’entité adjudicatrice :
Syndicat des Eaux de Seille et Moselle.
1.2 Adresse de l’entité adjudicatrice : 25, route de Pont à Mousson, BP 13, 54610 NOMENY.
2. Personne responsable du marché : M. le Président du Syndicat des Eaux de Seille et Moselle.
3. Objet du marché : Renouvellement de conduites et de branchements plomb Commune d’ABAUCOURT (54).
4. Structure du marché : Le marché ne fait pas l’objet d’une décomposition en tranches optionnelles au sens de l’article 77 du décret 2016-360 du 25 mars 2016.
Le marché ne fait pas l’objet d’un allotissement au sens de l’article 12 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016.
5.Caractéristiques principales du marché:
• Fourniture et pose de tuyaux fonte : DN 100 mm : 520 ml.
• Fourniture et pose de tuyaux fonte : DN 80 mm : 415 ml.
• Fourniture et pose de tuyaux fonte : DN 60 mm : 225 ml.
• Renouvellements de branchements : 81 unités.
• Fourniture et pose de conduite de branchement : DN 40 mm : 616 ml.
6. Délai global d’exécution du marché :
• Période de préparation : 4 semaines.
• Délai d’exécution des travaux : 20 semaines.
7. Procédure de passation :
• Marché à procédure adaptée, en application des dispositions de l’article 42.2° de l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 et des articles 27, 34, 38 à 45 et 48 à 64 du décret n°2016-360 du 25 mars 2016.
• Les modalités de remise des plis sont détaillées au dossier de consultation.
• Forme juridique du groupement :
En cas de groupement celui-ci devra être de type solidaire. Les soumissionnaires peuvent présenter une offre, soit en qualité de candidat individuel, soit en qualité de membres d’un ou plusieurs groupements, ils ne peuvent cumuler les deux qualités.
• Critères de jugement :
Offre technico-économique la plus avantageuse appréciée en fonction des critères pondérés et précisés au règlement de consultation :
✓ Prix de l’offre : 40%.
✓ Valeur technique de l’offre : 60%.
• Négociation :
Le Maître d’ouvrage pourra engager une négociation avec le ou les candidats susceptibles d’être retenus.
• Délai de validité des offres : 120 jours à compter de la date limite de remise des plis.
8. Remise du dossier de consultation :
Le dossier de consultation sera remis uniquement sous forme dématérialisé. Il sera téléchargeable à partir du site : www.tabletteslorraines.fr
9. Date limite de réception des offres :
Les offres seront à remettre au plus tard le 16 octobre 2017 à 12h00 dans les conditions définies au règlement de consultation.
Le candidat enverra son offre par voie postale sous pli cacheté en recommandé avec accusé de réception au Syndicat des Eaux de seille et Moselle, ou la déposera directement contre récépissé au Syndicat des Eaux aux heures d’ouverture.
Les candidats sont informés qu’ils peuvent remettre leur offre par voie dématérialisée (les modalités de remise des offres dématérialisées sont fixées au règlement de la consultation) sur la plate-forme de dématérialisation du site : www.tabletteslorraines.fr.
10. Renseignements d’ordres Administratif et techniques : Renseignements administratifs :
M. le Président du Syndicat de Seille et Moselle, 25, route de Pont à Mousson,
BP 13, 54610 NOMENY,
tél : 03 83 31 43 73,
@ : siaep.seille-moselle@wanadoo.fr
Renseignements techniques :
M. Pascal MEUNIER, Société SEBA AI
110, rue des Quatre Eléments
Tél : 03 87 30 37 85, fax 03 87 31 83 57
@ : pmeunier@sebaai.fr.
11. Date d’envoi à la publication : 18 septembre 2017.

Nom et adresse officiels de l’organisme acheteur : Communauté de Communes du Territoire de Lunéville à BACCARAT.
Correspondant : M. Laurent DE GOUVION SAINT CYR
Président, 11, av. de la Libération, BP 80047, 54300 LUNÉVILLE
tél. : 03 83 74 05 00, fax : 03 83 74 16 27
@ : gcastela@delunevilleabaccarat.fr,
@ : www.delunevilleabaccarat.fr.
Objet du marché : Marché de vidange et de curage des séparateurs d’hydrocarbures et d’une cuve de rétention.
Attribution du marché : Nom du titulaire/organisme : SOCIETE MALEZIEUX, 51, rue Saint Vincent, BP 60640, 57146 WOIPPY CEDEX 2.
Montant du marché : Montant estimatif de 7 535 € HT.
Critères d’attribution : Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous avec leur pondération :
• Prix de l’offre (60%)
– Valeur technique de l’offre (40%).
Type de procédure : Procédure adaptée.
Nombre total d’offres reçues : 2.
Date d’attribution : 21 août 2017.

1. Maître d’ouvrage :
Commune de HATTIGNY.
2. Maître d’oeuvre : BEREST, ZI Maisons Rouges, 8, rue du Luxembourg, 57370 PHALSBOURG.
3. Objet des travaux : Aménagement d’une aire de jeux et pédagogique Place de la Mairie.
4. Mode de passation choisi : Procédure adaptée (article 27 du Décret n°2016-360 relatif aux marchés publics).
5. Consistance des travaux et délai d’exécution :
Consistance des travaux (lot unique) :
– Aménagement d’une aire de jeux sur une surface de 450 m2 comprenant les terrassements, les remblais, les files de pavés,le revêtement en enrobés et les espaces verts.
– Option 1 : Les jeux ludiques.
– Option 2 : Aménagement d’un boulodrome.
Délai : 10 semaines (dont 4 semaines de préparation).
6. Démarrage des travaux : Mi octobre 2017.
7. Variantes : Non autorisées.
8. Conditions de participation :
Retrait du dossier :
Le dossier de consultation est à télécharger sur le site : www.tabletteslorraines.fr
Modalités d’envoi des offres :
L’offre est à transmettre sous enveloppe unique cachetée, par envoi recommandé avec A.R. ou déposée contre récépissé portant la mention :
«Commune de HATTIGNY, Aménagement d’une aire de jeux et pédagogique Place de la Mairie : Mme le Maire de la Commune de HATTIGNY, 23, Place de la Mairie, 57790 HATTIGNY.
Justificatifs à produire :
▪ Certificats, attestations et documents visés aux articles 44 à 54 du Décret n°2016-360 relatif aux Marchés Publics.
▪ Certificats de qualifications précisés dans le règlement de consultation.
9. Critères de jugement des offres :
Prix des prestations : 60%.
Valeur technique : 40%.
10. Négociation : Le pouvoir adjudicateur pourra engager la négociation avec un ou plusieurs candidats mieux disants, après l’analyse des offres initiales.
11. Conditions de délai: Date limite de remise des offres: Lundi 25 septembre à 16h.
12. Renseignements complémentaires :
Mairie de HATTIGNY, tél : 03 87 24 80 26.
BEREST M. Patrick FEIDT,
tél :03 87 24 41 86.
13. Date d’envoi a la publication : Lundi 4 septembre.
Le Maire, Signé : Mme Brigitte HELLUY.

1. Identification du pouvoir adjudicateur :
Commune de CRANTENOY
, représenté par M. le Maire Alain WEBER.
2. Objet du marché : Marché de travaux – Rénovation de la Mairie.
Relance du lot plomberie chauffage rendu infructueux.
3. Lieu d’exécution : Mairie.
4. Caractéristique principales :
Les travaux de constructions sont répartis sur 8 lots.
5. Durée prévisionnelle des travaux – date prévisionnelle de démarrage :
La date prévisionnelle des travaux est prévue en octobre 2017 et pour 7 mois de travaux (hors intempérie).
6. Conditions de retrait de dossier de consultation :
Le dossier de consultation des entreprises est remis gratuitement aux concurrents
– Par téléchargement sur le site via la plate-forme Dématis ou par courriel.
7. Conditions relatives au marché : Les offres seront rédigées entièrement en langue française.
8. Critère d’attribution : Offre économiquement la plus avantageuse en fonction des critères et de leur note.
9. Type de procédure : Marché à procédure adaptée (Art 28 du CMP) En application des dispositions de l’article 38 de l’ordonnance N°2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics, l’exécution du marché comporte une clause obligatoire d’insertion par l’activité économique.
10. Réception des offres : Les offres devront parvenir avant le 26 septembre 2017 à 16h à la Mairie de CRANTENOY, 10, rue de la Chenaux 54740.

1- Identification de la collectivité qui passe le marché :
Commune de LAY ST CHRISTOPHE
, 7, Place Emile Conte
54690 LAY SAINT CHRISTOPHE
Tél : 03 83 22 80 21,
Fax : 03 83 22 97 19.
Courriel mairie@lay-saint-christophe.fr
2- Mode de passation du marché :
Marché de travaux passé selon la procédure adaptée en application des articles 26 et 28 du code des marchés publics.
3- Objet du marché – Lieu d’exécution : Marché de maîtrise d’oeuvre, mise en conformité des bâtiments ERP et IOP suite à l’agenda d’accessibilité programmée LAY ST CHRISTOPHE.
4- Décomposition en plusieurs tranches:
– Une tranche ferme :
Exercices 2017-2018.
– Une tranche conditionnelle :
Exercice 2019.
– Une tranche conditionnelle :
Exercice 2020.
– Une tranche conditionnelle :
Exercice 2021.
5- Retrait des dossiers de consultation : Sur la plateforme www.marches-securises.fr
6- Justification à produire à l’appui des offres : Selon les modalités prévues au Règlement de consultation.
7- Date limite de réception des offres : Vendredi 29 septembre 2017, 12h.
8- Dépôt des offres :
a. Transmission par voie électronique via la plateforme : www.marches-securises.fr
b. Les offres sur support papier devront être adressées sous pli cacheté portant mention «Marché à procédure adaptée – Marché de maîtrise d’oeuvre – mise en conformité des bâtiments ERP et IOP suite à l’agenda d’accessibilité programmée LAY SAINT CHRISTOPHE – NE PAS OUVRIR» en recommandé avec accusé de réception ou déposé contre-récépissé à la Mairie de LAY SAINT CHRISTOPHE.
9- Critères de jugement des offres :
* Prix de la prestation.
* Valeur technique.
10- Recours : Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus concernant l’introduction des recours :
Tribunal Administratif de NANCY, 5, place Carrière, 54000 NANCY. Tél : 03 83 17 43 43.
11. Date d’envoi de l’avis de consultation à la publication : 11 septembre 2017.
12. Renseignements :
Mairie de LAY SAINT CHRISTOPHE,
Mme TAUTAIN, tél. : 03 83 22 80 21.

1. Maître d’ouvrage : Commune de VOYER
1, Grand Rue 57560 VOYER
Courriel : mairie.voyer@voyer.fr
2. Procédure de passation : Procédure adaptée, suivant article 27 du Décret n°2016-360 relatif aux Marchés Publics.
3. Objet~: Aménagement de la rue de l’Ecole.
4. Caractéristiques principales :
Nature des travaux :
Tranche ferme :
– Aménagement de demi chaussée et de 2 trottoirs sur une longueur de 150 ml.
– Pose d’une conduite d’eau potable en fonte sur 265 ml et reprise de 17 branchements.
– Enfouissement des réseaux électriques, télécommunication, éclairage public et haut débit sur 250 ml.
Tranche optionnelle 1 :
 – Câblage des réseaux secs sur 250 ml.
Tranche optionnelle 2 :
– Réalisation de 5 branchements d’eau potable jusqu’à l’intérieur des habitations.
Tranche optionnelle 3 :
– Enfouissement des branchements de 5 habitations.
5. Date et heure de réception des offres :
La date limite de réception des offres est fixée au : Mardi 26 septembre 2017 à 15h.
Les plis devront être adressés par voie postale en recommandé avec A.R. à l’adresse citée en 1, ou déposés contre récépissé à la même adresse sous enveloppe fermée, qui portera obligatoirement la mention : «Aménagement de la rue de l’école» «Ne pas ouvrir».
Possibilité de remettre une offre dématérialisée via le site : www.tabletteslorraines.fr
6. Références et justificatifs à produire : Cf règlement de la consultation.
7. Critères de sélection des offres : Cf règlement de la consultation.
8. Lieu où peut être retiré le dossier de consultation Via le site de dématérialisation :
www.tabletteslorraines.fr.
9. Renseignements Techniques :
Maître d’œuvre : BEREST
Nom du chargé d’affaires : M. MORY
Tél : 03 87 24 41 86,
Courriel : lorraine@berest.fr
Administratif : Maître d’ouvrage :
M. KRAUSE Bruno, Maire
Tél : 03 87 03 78 14,
Courriel : mairie.voyer@voyer.fr
10. Date d’envoi du présent avis de consultation à la publication : 4 septembre 2017.

Nom et adresse officiels de l’organisme acheteur : Communauté de Communes du Territoire de Lunéville à BACCARAT.
Correspondant : M. Laurent DE GOUVION SAINT-CYR, Président, 11, avenue de la Libération BP 80047, 54300 LUNÉVILLE, tél. : 03 83 74 05 00
télécopieur : 03 83 74 16 27
courriel : srouyer@delunevilleabaccarat.fr
@ : www.delunevilleabaccarat.fr
Objet du marché : Raccordement du réseau d’assainissement de la commune de Jolivet au réseau d’assainissement de la Commune de LUNÉVILLE.
Caractéristiques principales : Des variantes seront-elles prises en compte : Non.
Marché alloti.
Lot 1 : Assainissement :
Lot 2 ​: Tranche ferme : Démolition de la STEP de Jolivet – Tranche optionnelle : Traitement amiante.
Attribution du marché :
Lot 1 : Assainissement : Nom du titulaire/organisme : SAS PRESTINI TP, 19, quai de Phalsbourg, BP 30104, 54304 LUNEVILLE CEDEX
Montant du marché : Montant estimatif 346 092,50 € H.T.
Lot 2 : Tranche ferme : Démolition de la STEP de Jolivet – Tranche optionnelle : Traitement amiante : Nom du titulaire / organisme : XARDEL DEMOLITION SARL, 148, boulevard de Finlande, 54340 POMPEY
Montant du marché : Montant estimatif 16 500 € H.T, tranche ferme et tranche optionnelle.
Critères d’attribution : Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous avec leur pondération :
• Prix de l’offre (40%) – Valeur technique de l’offre (60%).
Type de procédure : Procédure adaptée.
Nombre total d’offres reçues : 5.
Date d’attribution : 31 juillet 2017.

Nom et adresse officiels de l’organisme acheteur :
Communauté de Communes du Territoire de Lunéville À BACCARAT.
Correspondant : M. Laurent DE GOUVION SAINT CYR, Président
11, avenue de la Libération BP 80047, 54300 LUNÉVILLE
tél : 03 83 74 05 00, fax : 03 83 74 16 27
@ : srouyer@delunevilleabaccarat.fr
adresse internet : www.delunevilleabaccarat.fr
Objet du marché : Travaux d’aménagement de l’espace multimodal de la gare de SAINT-CLÉMENT.
Tranche ferme : Travaux d’aménagement multimodal de la gare.
Tranche optionnelle 1 : Réseau et luminaire pour éclairage public.
Caractéristiques principales : Des variantes seront-elles prises en compte : Non.
Prestations divisées en lots : Non.
Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat : Prévues aux articles 44 à 55 du décret 2016-360.
Critères d’attribution : Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous avec leur pondération :
• Valeur technique de l’offre comprenant (60 points).
• Prix (40 points).
Type de procédure : Procédure adaptée.
Date limite de réception des offres : vendredi 29 septembre 2017 à 12h.
Numéro de référence attribué par le pouvoir adjudicateur / l’entité adjudicatrice : 2017-038 TVX.
Renseignements complémentaires : Les dossiers sont téléchargeables gratuitement à l’adresse suivante :
www.klekoon.com.
Adresse auprès de laquelle des renseignements d’ordre administratif peuvent être obtenus :
Correspondant : Me Stéphanie ROUYER, Communauté de Communes du territoire de Lunéville à BACCARAT, 11, avenue de la Libération, BP 80047, 54300 LUNÉVILLE
tél : 03 83 74 05 00, télécopieur : 03 83 74 16 27
@ : srouyer@delunevilleabaccarat.fr.
Adresse auprès de laquelle les documents peuvent être obtenus et adresse à laquelle les offres/candidatures/projets/demandes de participation doivent être envoyés :
Correspondant : M. Laurent DE GOUVION SAINT CYR, Communauté de Communes du LUNÉVILLOIS
11, avenue de la Libération BP 80047, 54300 LUNÉVILLE.
Tél : 03 83 74 05 00.
@ : srouyer@delunevilleabaccarat.fr – www.klekoon.com

 

Nom et adresse officiels de l’organisme acheteur : Cté Cnes MOSELLE et MADON
Correspondant : MONGIN NATHALIE
145, rue du Breuil
54230 NEUVES MAISONS
Tél : 03 83 50 92 58
Télécopieur : 03 83 50 92 55.
@ : nmongin@cc-mosellemadon.fr
Adresse internet : www.cc-mosellemadon.fr.
Adresse internet du profil d’acheteur : www.cc-mosellemadon.fr.
Objet du marché : Travaux de mise en accessibilité des arrêts de bus – accord cadre à bons de commande (années 2017/2019).
Type de marché de travaux : Exécution.
CPV – Objet principal : 45213315.
Objets supplémentaires : 45113000.
L’avis implique l’établissement d’un accord cadre.
Accord-cadre avec un seul opérateur.
Durée de l’accord-cadre : 2 an(s).
Refus des variantes.
Prestations divisées en lots : Non.
La transmission et la vérification des documents de candidatures peut être effectuée par le dispositif Marché public simplifié sur présentation du numéro de SIRET : Non.
Critères d’attribution : Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous avec leur pondération.
– Prix : 70%.
– Valeur technique : 30%.
Type de procédure : Procédure adaptée.
Date limite de réception des offres : 27 septembre 2017 à 12h.
Numéro de référence attribué au marché par le pouvoir adjudicateur / l’entité adjudicatrice : 2017/08/TX05.
Renseignements complémentaires : Accord cadre à bons de commande selon les dispositions des articles 78 et 80 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016.
Le montant des prestations est défini comme suit :
– Montant minimum annuel des travaux : 5 000 € HT.
– Montant maximum annuel des travaux : 400 000 € HT
Montant indicatif global des bons de commande sur la durée du marché : 500 000 euros HT
Conditions et mode de paiement pour obtenir les documents contractuels et additionnels : Le dossier de consultation des entreprises est téléchargeable gratuitement sur la plateforme : www.emarchespublics.com.
Conditions de remise des offres ou des candidatures : Les offres devront être transmises obligatoirement par voie dématérialisée par le biais de la plateforme : www.e-marchespublics.com conformément à l’article 40.I du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016.
Date d’envoi du présent avis à la publication : 31 août 2017.

Maître d’ouvrage n°1 – Coordonnateur du groupement de commande :
Commune de FENNEVILLER, Mairie
11 bis, Grande Rue
54540 FENNEVILLER
Tél : 03 83 42 15 67
Mail : fenneviller.mairie@sfr.fr
Correspondant :
Mme Mireille MOUGIN (Maire).
Maître d’ouvrage n°2 :
Commune de PEXONNE, Mairie
2, rue de la Gare
54540 PEXONNE
Tél : 03 83 42 12 78
Mail : mairie.pexonne@wanadoo.fr
Correspondant : M. Dominique FOINANT (Maire).
Maître d’œuvre : BEPG, Technopôle de NANCY BRABOIS
2, allée de Saint Cloud
54600 VILLERS LES NANCY
Tél : 03 83 51 87 87,
Fax : 03 83 51 87 88
Email : tatiana.ballestriero@bepg.fr
Correspondant : Tatiana BALLESTRIERO.
Objet du marché :
Marchés publics de Travaux : Programme d’aménagement du ruisseau de 
PEXONNE et affluents.
Secteur d’activités : Travaux.
L’avis concerne : Un marché public.
Caractéristiques principales : Le titulaire sera chargé des travaux suivants :
Traitement de la ripisylve ; Enlèvement des embâcles ; Plantation ; Effacement d’un ouvrage hydraulique (pont cadre) sur la Commune de PEXONNE.
Conditions de participation : Critères de sélection des candidatures : recevabilité des candidatures au regard des articles 43 à 47 du Code des marchés publics, références, capacités, moyens, certifications et qualification professionnelles de l’entreprise en rapport avec l’objet de la consultation. Se reporter au CCP du dossier de consultation.
Critères d’attribution : Offre économique la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés au règlement de consultation.
Type de procédure : Procédure adaptée.
Lieu d’exécution : FENNEVILLER, PEXONNE.
Modalité d’obtention des dossiers de consultation : Le dossier de consultation des entreprises est remis gratuitement après demande auprès du pouvoir adjudicateur ou du maître d’œuvre BEPG ou en le téléchargeant depuis le profil acheteur à l’adresse suivante : www.tabletteslorraines.fr
Condition de remise des offres :
Les offres devront se conformer au descriptif indiqué dans le CCP de la consultation. Les offres devront être adressées au Maître d’ouvrage : Mairie de FENNEVILLER, 11 bis, Grande Rue, 54540 FENNEVILLER, sous enveloppe cachetée, soit par dépôt contre récépissé, soit par pli recommandé avec avis de réception postal, selon modalités décrites au CCP de la consultation.
Renseignements complémentaires :
Maître d’œuvre (BEPG) représenté par Tatiana BALLESTRIERO.
Date prévisible de démarrage des travaux : Octobre 2017.
Date d’envoi du présent avis à la publication : Lundi 4 septembre 2017.
Date limite de réception des offres : Jeudi 28 septembre 2017 à 15h.
Autres renseignements : Se reporter aux pièces du dossier de consultation.

1. Identification du maître d’ouvrage et adresse de remise des offres :
Commune D’ABONCOURT
2, rue du Paquis, 54115 ABONCOURT
2. Mode de passation : La procédure retenue par le Maître d’ouvrage est la procédure adaptée en application de l’Ordonnance n°2005- 649 du 6 juin 2005 et de l’article 27 du Décret 2016-360 du 25 mars 2016.
Dans le cadre de la procédure adaptée, le pouvoir adjudicateur se réserve le droit de procéder ou non à une négociation des offres.
3. Objet du marché : Travaux : Aménagement de voirie, Rue Haute à ABONCOURT (54).
4. Délai d’exécution : 10 semaines avec préparation.
5. Modalites d’obtention : Les soumissionnaires auront la possibilité de télécharger les documents dématérialisés du dossier de consultation des entreprises, documents et renseignements complémentaires ainsi que l’avis d’appel public à la concurrence via le site internet : www.e-marcheslorraine.fr
6. Délai de validité : 120 jours à compter de la date de remise des offres.
7. Justifications a produire par le candidat : Chaque candidat doit produire un dossier complet comprenant les pièces indiquées au règlement de consultation.
8. Critères de jugement des offres :
– Prix des prestations : 30%.
– Valeur technique : 70%.
9. Date de remise des offres : Le 27 septembre 2017 avant 12h.
10. Renseignements :
Administratif : Mairie d’ABONCOURT,
Tél : 03 83 52 31 46.
Mail : mairie.aboncourt@orange.fr.
Technique : MP2I-Conseil,
Tél : 03 83 27 63 72.
Email : contact@mp2i-conseil.fr.

1. Nom et adresse du Maître d’Ouvrage : Commune de GONDRECOURT-LE-CHÂTEAU
15, Place de l’Hôtel de Ville, 55130 GONDRECOURT-LE-CHÂTEAU.
2. Objet du marché : Installation d’un dispositif de vidéoprotection sur la Commune de GONDRECOURT-LE-CHÂTEAU.
3. Procédure de passation : Marché de travaux de type exécution – Procédure adaptée selon l’article 27 du décret du 25 mars 2016 n°2016-360 relatif aux marchés publics.
Le pouvoir adjudicateur se réserve le droit de négocier avec les candidats ayant remis une offre, notamment sur le prix.
4. Décomposition du marché : Le marché n’est pas alloti.
5. Date prévisionnelle de début des prestations : Octobre 2017.
6. Caractéristiques principales des travaux : Le marché prévoit la création de 13 caméras de surveillance (5 dômes et 8 fixes), 2 relais et une salle de supervision.
7. Date limite de réception des offres : Les offres parviendront sous forme réglementaire avant le vendredi 29 septembre 2017 à 11h à la Mairie de GONDRECOURT-LE-CHÂTEAU (voir point 1) par envoi avec accusé de réception ou remis contre récépissé.
8. Renseignements et justifications à fournir pour la constitution du dossier : Se référer au Règlement de la Consultation.
9. Modalités d’obtention du dossier de consultation des entreprises :
Le DCE sera remis gratuitement aux entreprises par SAFEGE après demande écrite du candidat à l’adresse notée au point 14. Le DCE est également téléchargeable sur le site des tablettes lorraines : (www.lestabletteslorraines.fr).
10. Critères de choix des offres :
1 : Valeur technique de l’offre (60%).
2 : Prix des prestations (50%).
11. Délais de réalisation : 2 mois dont 1 mois de préparation.
12. Validité des offres :
Les candidats resteront engagés par leur offre pendant un délai de 120 jours.
13. Date d’envoi de l’AAPC : 25 août 2017.
14. Renseignements d’ordre administratif et/ou technique :
Maître d’œuvre :
SAFEGE Ingénieurs Conseils,
Agence de METZ.
7, rue Claude Chappe, 57070 METZ.
Tél : 03 87 36 09 89.
Personne à contacter : Jonathan HENRY.

AVIS D’APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE
Passé en application de l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 et de son Décret d’application en vigueur
Pouvoir adjudicateur :
Meurthe & Moselle HABITAT
33, boulevard de la Mothe,
BP 80610, 54010 NANCY CEDEX.
Objet du marché : Marché de démolition de 87 logements, bâtiment Voltaire, 24 à 34, rue Voltaire, 54400 LONGWY.
Phase n°1 : Désamiantage.
Phase n°2 : Déconstruction.
Procédure : Marché à procédure adaptée ouverte définie en application de l’article 27 du Décret n°2016-360 du 25~mars 2016.
Date de remise des candidatures et offres : Le 19 octobre 2017 à 12h.
Référence de facturation : 17GSTX05.
Retrouvez l’intégralité de cette publicité en ligne et le cahier des charges complet sur notre site INTERNET : www.mmhabitat.fr rubrique « Accédez aux marchés publics ».
L’avis intégral a été transmis au Moniteur des Travaux Publics (Marchés Online) : Le 24 août 2017.
Date d’envoi à la publication : Le 24 août 2017.

Nom et adresse officiels de l’organisme acheteur : Communauté de Communes du Territoire de Lunéville à BACCARAT.
Correspondant : M. Laurent DE GOUVION SAINT CYR, Président
11, avenue de la Libération, BP 80047
54300 LUNÉVILLE
tél : 03 83 74 05 00
fax : 03 83 74 16 27
@ : gcastela@delunevilleabaccarat.fr
@ : www.delunevilleabaccarat.fr.
Objet du marché : MOE – Réhabilitation de la piscine Jean-Marie FEVE à BACCARAT.
Attribution du marché :
Nom du titulaire/organisme : Société GREMILLET, Architecture SARL
11, rue Saint Nicolas, 54000 NANCY.
Montant du marché : Montant 147 000 € H.T.
Critères d’attribution :
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous avec leur pondération : Valeur technique de l’offre comprenant (50 points), Prix (30 points), Délais (20 points).
Type de procédure : Procédure adaptée.
Nombre total d’offres reçues : 2.
Date d’attribution : 4 juillet 2017.

Nom et adresse officiels de l’organisme acheteur : Communauté de Communes du Territoire de Lunéville​ à BACCARAT.
Correspondant : M. Laurent DE GOUVION SAINT-CYR, Président
11, avenue de la Libération BP 80047, 54300 LUNÉVILLE
tél : 03 83 74 05 00
fax : 03 83 74 16 27
@ : srouyer@delunevilleabaccarat.fr.
@ : www.delunevilleabaccarat.fr
Objet du marché : Curage des avaloirs, des bassins d’orage et des stations de crue de la Communauté de Communes du Territoire de Lunéville à BACCARAT.
Attribution du marché : Nom du titulaire/Organisme : SOCIÉTÉ SUEZ RV OSIS, 5, rue des Drapiers 57070 METZ CEDEX.
Montant du marché : Montant estimatif 20 978,40 € H.T.
Critères d’attribution : Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous avec leur pondération :
– Prix de l’offre (60%).
– Valeur technique de l’offre (40%).
Type de procédure : Procédure adaptée.
Nombre total d’offres reçues : 2.
Date d’attribution : 17 avril 2017.

Nom et adresse officiels de l’organisme acheteur :
Nom de l’organisme : COMMUNE DE SAINT-AIL.
Personne responsable du marché :
M. le Maire de SAINT-AIL.
4, rue des Jardins, 54580 SAINT-AIL.
Tél : 03.82.22.72.33.
Té­lé­co­pieur : 03.82.22.72.33.
Adresse de cour­rier élec­tro­nique (cour­riel) : commune.​saint.​ail@​wanadoo.​fr.
3. Objet du marché : Effacement des réseaux secs, Rue Principale, Rue du Hameau d’Habonville, Chemin de Jouaville.
Type de marché de travaux : Exécution.
4. Lieu d’éxecution : Commune de SAINT-AIL HABONVILLE Rue Principale, Rue du Hameau d’Habonville, Chemin de Jouaville.
5. Caractéristiques principales : Éclairage public, Téléphonie, Électricité basse tension, 17 Candélabres hauteur 6,60m, 630m de réseau Eclairage Public, 730m de réseau Electrique basse tension, 545m de gaine PVC 42/45 pour réseau de téléphonie, 545m de gaine PVC 75/80 pour réseau TV, 4 Chambres LIT, 12 Chambres L2T, 1039ml de terrassement.
6. Prestations divisées en lots : Non.
7. Durée du marché ou délai d’exécution : 4 mois à compter de la notification Obligatoire.
Date prévisionnelle de commencement des travaux : Septembre 2017.
8. Conditions relatives au marché : Entreprises générales ou groupement d’entreprises solidaires.
9. Conditions de participation : Renseignements concernant la situation propre de l’entrepreneur, et renseignements et formalités nécessaires pour l’évaluation de la capacité économique, financière et technique minimale requise en vue de la sélection des candidatures (Application des articles 43,44, 45, 46 et 52 du code des marchés publics).

Avis d’attribution
Passé en application de l’ordonnance n°2015-899 du 2 juillet 2015 et de son Décret d’Application n°2016-360 du 25 mars 2016
Pouvoir Adjudicateur : Meurthe & Moselle HABITAT
Sce Marchés Foncier, Marie Noëlle
MALARDE, 33, boulevard de la Mothe,
B.P. 80610, 54010 NANCY CEDEX.
Objet du marché : Marché pour l’achat de véhicules avec garantie 36 mois pièces et main d’œuvre et rachat d’un véhicule C3 PICASSO.
Date de notification d​u marché : 2 mars 2017.
Procédure : Procédure adaptée ouverte selon l’article 27 du Décret n° 2016- 360 du 25 mars 2016.
Titulaire du marché ​:
CITROEN NANCY LUDRES OBLINGER (marché n°10MAPA17) 109, rue du Franclos 54710 LUDRES.
Retrouvez l’avis d’attribution sur notre site INTERNET : www.mmhabitat.fr
rubrique « Accédez aux marchés publics ».
Date d’envoi à la publication : Le 17 mars 2017.